1. W przypadku opóźnienia się Współinwestora ze spłatą raty kredytu na rzecz Banku, dopłaty do odsetek od kredytu bankowego do których zobowiązuje się Inwestor na podstawie § 7 ust. 2 niniejszej Umowy nie obejmują odsetek karnych naliczonych przez Bank lub Inwestora z tytułu opóźnienia się Współinwestora ze spłatą raty .<br>2. W przypadku opóźnienia się Współinwestora ze spłatą kredytu, które spowoduje, że Bank zaspokoi roszczenia wobec Współinwestora ze środków Inwestora, wykonując uprawnienia z zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy - Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy .<br>3. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie ust.2 niniejszego paragrafu Inwestor